Modernizacja transformatorów w PGE Energia Ciepła S.A. Modernizacja transformatora blokowego 5TB na bloku nr 5 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Rybnik

Modernizacja transformatorów w PGE Energia Ciepła S.A. Modernizacja transformatora blokowego 5TB na bloku nr 5 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Rybnik

Modernizacja transformatorów w PGE Energia Ciepła S.A. Modernizacja transformatora blokowego 5TB na bloku nr 5 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Rybnik.

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział w Rybniku - 44-207 Rybnik ul. Podmiejska;

Przedmiot zamówienia na transformatorze 1TB obejmuje:

— dostawę i wymianę izolatorów GN,

— modernizację układu olejowego chłodzenia,

— modernizację układu sterowania chłodzeniem,

— dostawę i zabudowę ekranu akustycznego,

— prace na instalacji gaśniczej,

— pomiary elektryczne,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— pomiary elektryczne,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, stosownie do postanowień art. 133 ust. 4 Pzp

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp lub pkt 2. niniejszej IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Pozostałe warunki dotyczące podstaw wykluczenia i odstępstw Zamawiającego zgodnie z SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a. Posiadają minimalny roczny obrót minimum 2 000 000,00 PLN w okresie ostatnich 3 lat od daty składania oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie.

Na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie pkt 6.7. powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca:

a. przedstawi kopię dokumentów finansowych potwierdzających roczny obrót minimum 2 000 000,00 PLN w okresie ostatnich 3 lat od daty składania oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. Posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 3 zadań związanych z wymiany izolatorów na transformatorach WN w energetyce w okresie ostatnich 5 lat;

b. Dysponują personelem posiadającym świadectwa kwalifikacji E, D, oraz aktualne badania lekarskie, zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej, w tym co najmniej dwóch pracowników w branży budowlanej, posiadających ważne zaświadczenia kwalifikacyjne przy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych E dla grupy 1 pkt.: 2, 3 i 10 i kwalifikacje zawodowe w stosowaniu technologii napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych;

c. urządzeniami technicznymi i aparaturą niezbędną do realizacji zadania, które Oferent przedstawi w ofercie technicznej;

d. Dysponowanie personelem zatrudnionym na umowę o pracę, przewidzianym do realizacji prac w zakresie wyszczególnionym w tabeli "Wykaz czynności wykonywanych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy "Kodeks pracy”

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca:

a. przedstawi potwierdzone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 3 zadań związanych z wymiany izolatorów na transformatorach WN w energetyce w okresie ostatnich 5 lat. W ofercie należy zawrzeć wykaz co najmniej trzech robót o podobnym zakresie jak zakres zadania w okresie ostatnich 5 lat (2012 ÷ 2017), wykonanych przez Wykonawcę. Do wykazu należy dołączyć referencje potwierdzające wykonanie prac, zawierające:

• nazwa przedmiotu zamówienia,

• zakres przedmiotu zamówienia,

• termin realizacji zamówienia,

• miejsce realizacji przedmiotu zamówienia z pełną nazwą inwestora,

• opinię podmiotu zamawiającego prace stwierdzającą, że zostały one wykonane należycie.

b. przedstawi wykaz stanowisk, wraz z przypisaniem uprawnień oraz dołączy potwierdzone za zgodność kopie świadectw kwalifikacyjnych E, D, oraz aktualne badania lekarskie, zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej (bez danych osobowych);

c. przedstawi oświadczenie, iż do realizacji prac zapewni co najmniej dwóch pracowników w branży budowlanej, posiadających ważne zaświadczenia kwalifikacyjne przy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych E dla grupy 1 pkt.: 2, 3 i 10 i kwalifikacje zawodowe w stosowaniu technologii napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych;

d. przedstawi wykaz posiadanych urządzeń i aparatury

e. przedstawi oświadczenie potwierdzające zatrudnienie personelu na umowę o pracę, przewidzianego do realizacji prac w zakresie wyszczególnionym w tabeli "Wykaz czynności wykonywanych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy "Kodeks pracy”

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego Wykonawca przedstawi:

1) Opis Proponowanego Rozwiązania Technicznego i Technologii Wykonania Robót, Określenie Zakresu Prac, instrukcje obsługi i DTR zabudowywanych urządzeń, gdzie Wykonawca potwierdzi zakres prac, opisze proponowane rozwiązanie techniczne, zastosowaną aparaturę pomiarową, przedstawi niezbędne podstawowe materiały potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia, itp. (za wystarczające uznaje się również oświadczenie, iż Wykonawca dostarczy wszystkie materiały potrzebne do realizacji zadania).

2) Opis organizacji prac, gdzie Wykonawca przedstawi informacje na temat organizacji wykonania prac, ilości pracowników, zaangażowanego sprzętu, itp.

3) Szczegółowy harmonogram prac. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres oraz harmonogram realizacji prac, w którym uwzględni m. in.:

— daty podpisania umowy,

— ścieżek krytycznych,

— daty przekazania dokumentacji powykonawczej,

— daty odbioru końcowego,

— daty likwidacji zaplecza prac.

Harmonogram w MS Project lub równoważnym programie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ.

Wykonawca nie jest zobowiązany do wnoszenia wadium.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty netto. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w SIWZ.

1. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków unijnych.

2. Termin płatności wynosi 60 dni, za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się na Portalu Zakupowym oraz w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1, Budynek A, sala 111.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające rejestrację Wykonawcy jako czynnego płatnika VAT lub, jeżeli Wykonawca jest w trakcie rejestracji – kopia deklaracji VAT-R wraz z potwierdzeniem jej złożenia w US, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7. i 8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

11. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

12. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,

Za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.